§1. Postanowienia ogólne
- Wykonawcą usług jest JDT TechSolutions sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 37, 02-672 Warszawa, NIP 5273152220, REGON 540929485.
- Zamawiającym jest podmiot zlecający wykonanie usługi, w szczególności inwestor publiczny, jednostka samorządu terytorialnego, instytucja państwowa, spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
- Kontakt: telefon +48 575 650 407, e-mail [email protected], biuro przy ulicy Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
- Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odrębną umową. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma umowa zawarta na piśmie.
§2. Zakres usług
- Kompleksowy nadzór inwestorski w branżach: drogowej, budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej.
- Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, w tym reprezentacja Zamawiającego wobec wykonawców i organów administracji.
- Doradztwo techniczne i kosztorysowe, w tym ocena dokumentacji projektowej i optymalizacja rozwiązań wykonawczych.
- Wsparcie przy inwestycjach realizowanych w technologii modułowej, prefabrykowanej oraz w metodyce BIM.
- Obsługa inwestycji o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, w tym prowadzonych na terenach zamkniętych.
- Nadzór nad wykonaniem instalacji teletechnicznych, systemów alarmowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej.
§3. Tryb zlecenia
- Pierwszy kontakt następuje telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie.
- Wykonawca ustala zakres zadania, rodzaj obiektu, etap realizacji oraz wymagania formalne, w tym wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych.
- W razie potrzeby przeprowadzana jest wizja lokalna lub analiza dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.
- Wykonawca przedstawia ofertę obejmującą zakres, skład zespołu, harmonogram i wynagrodzenie.
- Realizacja rozpoczyna się po akceptacji oferty oraz podpisaniu umowy lub przyjęciu zlecenia w formie dokumentowej.
- Przy inwestycjach wymagających dostępu do informacji niejawnych rozpoczęcie prac poprzedza dopełnienie procedur przewidzianych przepisami, w tym weryfikacja uprawnień osób skierowanych do realizacji.
§4. Wynagrodzenie i płatność
- Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i zależy od zakresu nadzoru, liczby branż, wartości i czasu trwania inwestycji oraz wymagań formalnych obiektu.
- Wykonawca nie publikuje cennika, ponieważ zakres każdej inwestycji jest odmienny.
- Rozliczenie następuje w formie ryczałtu miesięcznego, wynagrodzenia za etap albo wynagrodzenia za całość zadania, zgodnie z umową.
- Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Standardowy termin płatności wynosi 14 dni od doręczenia faktury, o ile umowa nie stanowi inaczej.
- Płatność następuje przelewem na rachunek wskazany na fakturze.
§5. Wykonanie usługi
- Wykonawca realizuje usługi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Czynności nadzoru wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu prac oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
- Wykonawca dokumentuje przebieg nadzoru, uczestniczy w naradach koordynacyjnych i odbiorach oraz przekazuje Zamawiającemu raporty w trybie uzgodnionym w umowie.
- Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, wstrzymania prac przez organy nadzoru, opóźnień po stronie wykonawcy robót lub zmian w dokumentacji wprowadzanych przez Zamawiającego.
- Zamawiający zapewnia dostęp do terenu budowy oraz do dokumentacji niezbędnej do wykonania usługi.
§6. Odpowiedzialność
- Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie czynności nadzoru na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo budowlane.
- Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- Wykonawca nie odpowiada za wady wynikające z dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego ani za następstwa decyzji podjętych przez Zamawiającego wbrew pisemnej opinii Wykonawcy.
- Zamawiający odpowiada za prawdziwość i kompletność informacji oraz dokumentów przekazanych Wykonawcy.
- Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie zobowiązań spowodowane siłą wyższą, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.
- Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. W zakresie informacji niejawnych obowiązują przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
§7. Reklamacje
- Reklamacje przyjmujemy mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby.
- Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie Zamawiającego, nazwę inwestycji, opis zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
- Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
- Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje o wyniku tą samą drogą, którą wpłynęło zgłoszenie.
§8. Dane osobowe
- Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
- Formularz kontaktowy nie służy do przekazywania informacji niejawnych ani dokumentacji objętej klauzulą.
§9. Postanowienia końcowe
- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
- Spory strony rozstrzygają polubownie, a w razie braku porozumienia sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
- Jeżeli Zamawiającym jest konsument, właściwość sądu określają przepisy ogólne, a konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.
- Wykonawca może zmienić regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów lub zakresu usług. Zmiany nie mają wpływu na umowy zawarte przed ich wejściem w życie.